拱形屋顶定作合同范本与工程承包条款说明
2016-06-30 08:50:342147
拱形屋顶定作合同是规范发包方与承包方权利义务的法律文件。本合同根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则制定,适用于拱形屋顶的制作安装承包项目。
工程概况与承包范围
工程基本信息
工程基本信息应包括以下内容:
- 工程面积:按实际建筑面积计算
- 工程地点:具体施工地址
- 承包范围:拱形屋顶制作安装劳务
承包方式说明
承包方采用以下承包方式进行项目施工:
- 自行提供拱形瓦压型安装机械设备并承担相关费用
- 包工、包料、包安全生产、包文明施工
- 承担上述范围内的全部施工劳务
工程报价与付款方式
工程造价构成
工程总造价由以下部分组成,单位为元/平方米:
- 板材规格与厚度对应的单价
- 施工安装的劳务费用
- 机械设备和材料运输费
分阶段付款方式
付款流程按照以下阶段进行:
- 合同签订后预付合同总价的5%作为订金
- 机械设备、材料、人员全部进场后付65%
- 拱形屋顶单元瓦3张1榀组装完成后付20%
- 屋面吊装到80%时付至97%
- 留合同总价的3%为一年质保金
工程期限与质量标准
工期安排
工程期限相关规定包括:
- 开工日期和竣工日期由双方协商确定
- 工期以晴天计算,遇大风、大雨、停电等不可抗力因素顺延
- 甲方原因延期开工时,应提前一周书面通知,工期相应顺延
质量标准与要求
承包方对拱形波纹钢屋工程施工安装质量负责,包括:
- 屋面板采用高强彩涂卷制作,厚度和颜色由合同规定
- 914-610拱形波纹钢屋盖屋面瓦的制作和安装
- 甲方应在安装完毕后三日内组织验收
- 工程保修期为一年
双方权利与责任
发包方(甲方)的主要责任
发包方应履行以下责任:
- 按合同约定按时支付工程款
- 负责施工场地的三通一平
- 协调施工场地内交叉作业单位和周围环境保护
- 处理所需费用由甲方承担
承包方(乙方)的主要责任
承包方应履行以下责任:
- 按合同约定按期完成施工任务
- 工人进入工地需遵守安全规范,自备安全用品
- 高空作业必须系安全带、配戴安全帽
- 电气设备使用规范,户外用电要防水、接地、配备漏电保护器
- 工程质量有问题及时维修
违约责任与争议解决
承包方违约情形
承包方应承担以下违约责任:
- 未能及时完工,延期一天罚款500元
- 制作安装的产品有显著质量问题,承担发包方相应损失
发包方违约情形
发包方拖欠工程款时应承担以下责任:
- 影响工程进度,造成承包方停工、窝工的各种损失
- 延期一天罚款500元,并承担承包方相应损失
- 超过应付款项日期一个月后,应向承包方额外支付20%违约金
- 验收通知书送达后3日内不进行验收,按规定偿付逾期违约金
争议解决方式
本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决。协商不成的,可向江苏省盐城市建湖县人民法院提起诉讼。
常见问题
合同如何签订生效?
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方盖章并各方法定代表人或经办人签署即生效。工程结算完毕、付清工程款后,合同自动失效。
发现工程质量问题如何处理?
甲方在安装完毕后三日内组织验收,对验收提出的问题承包方应积极整改。质保期内如有质量问题承包方应及时维修。甲方无正当理由拒不验收视为验收合格。
合同变更或延期如何处理?
合同签订后,如需变更或延期,双方应协商达成书面协议。因甲方原因造成乙方不能按约定工期开工的,工期应相应顺延。
小结
本拱形屋顶定作合同规范了发包方与承包方的权利义务关系,明确了工程范围、报价、工期、质量标准和付款方式等核心条款。江苏杰达钢结构工程有限公司在多个拱形屋顶项目中严格按照合同条款履行承诺,确保工程质量和工期,与业主建立了长期稳定的合作关系。建议双方在签订合同前认真阅读各项条款,确保权利和义务明确,以避免后期纠纷。
